Договор на поставку продуктов питания (Рыба)
№ ЗП411813-Р-488
г. Екатеринбург
__ декабря 2024 г.
СТОРОНЫ:
Заказчик
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 488 в лице
Исполняющего обязанности заведующего Фефеловой Алены Сергеевны, действующего на основании
Распоряжения Департамента образования Администрации города Екатеринбурга № 74-К/ОК от 15
сентября 2022,
Поставщик
Общество с ограниченной ответственностью «АИК-Урал» в лице директора Сорокина Александра
Викторовича, действующего на основании Устава,
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», на основании протокола подведения итогов конкурса в
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства № 32414177776 от 03 декабря 2024г., заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность продукты питания (далее - Товар) Заказчику в
обусловленный настоящим Договором срок, согласно Спецификации (Приложение №1 к
настоящему договору) и Техническому заданию (Приложение №2 к настоящему договору), а
Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.2. Наименование и максимальное количество поставляемого Товара указаны в Спецификации
(Приложение №1 к настоящему Договору). Функциональные, технические и качественные
характеристики Товара установлены в Техническом задании (Приложение №2 к настоящему
Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Максимальная цена Договора составляет 686 400 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста)
рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации
2.2. Цена Договора (цена единицы Товара) включает в себя:
•
•
•
•
•
стоимость Товара, затаривания и/или упаковки Товара;
стоимость доставки Товара до места поставки, разгрузки Товара;
все затраты Поставщика, напрямую и косвенно связанные с поставкой Товара;
расходы по уплате предусмотренных законодательством налогов, сборов;
другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с
исполнением настоящего Договора.
2.3. Источник финансирования Договора – Средства автономного (бюджетного) учреждения
2.4. Цена настоящего Договора, в период его действия может быть изменена (уменьшена) Заказчиком
пропорционально объему поставленного Поставщиком Товара, исходя из установленной в
Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) цены единицы Товара (в случае
изменения потребности Заказчика в количестве Товара).
Формула расчета цены Договора: C = S х H, где
C – цена Договора;
S – стоимость Товара;
H - количество поставленного Товара в соответствии с заявками Заказчика в период действия
Договора.
2.5. Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена
Приложением №3 к настоящему Договору, или Заказе через систему электронного
документооборота: «Контур.EDI» https://kontur.ru/edi (далее - Заявка), производится Заказчиком
на основании счета, содержащего данные в отношении поставляемого Товара, предоставленного
Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами
соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12 или УПД.
2.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком
денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
2.7. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации Заказчиком.
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в
настоящем Договоре. Обязательства считаются исполненными с момента зачисления денежных
средств на корреспондентский счет Поставщика
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара осуществляется путем выборки в соответствии с условиями настоящего
Договора. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на
поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим
пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом,
не допускается. Не заказанный Заказчиком Товар в период действия настоящего Договора
не поставляется, не принимается и не оплачивается.
3.2. Заявка направляется Заказчиком 2 раза в неделю, в срок до 15:00 часов дня, предшествующему
дню поставки партии Товара с 08 января по 30 июня 2025 г.
Поставщик производит поставку Товара согласно полученной заявке в полном объеме по
адресу и в срок, указанные в заявке Заказчика на конкретную партию Товара, по
согласованию с Заказчиком с 8:00 до 15:00 часов. Досрочная поставка не допускается.
3.3. Поставка Товара по Заявке Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара, перечень
которых указан в Приложении №4 к настоящему Договору, указанным в Заявках.
3.4. Документы, связанные с исполнением договора (товарные накладные, акты сверок, счетафактуры и иные документы) направляются сторонами в электронном виде с использованием
электронной подписи через систему электронного документооборота: «Контур.Диадок»
https://www.diadoc.ru/
ИНН Заказчика
6672331300
ИНН Поставщика
6673107213
Поставщик выставляет документы (товарные накладные, акты сверок, счета-фактуры и иные
документы), связанные с исполнением договора, в форматах – xml и -pdf, каждый документ
отдельно.
3.5. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика и за счет Поставщика
в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов с соблюдением
гигиенических и санитарных требований, установленных законодательством,
соответствующими нормами и правилами для поставки данных групп товара.
Автотранспорт, которым производится доставка Товара, должен быть специально
предназначен или специально оборудован для целей перевозки данных видов Товаров,
должен иметь санитарный паспорт с отметкой о дезинфекции, водители, экспедиторы и
грузчики должны быть обеспечены спецодеждой и иметь санитарные медицинские
книжки.
Товар, требующий определенного температурного режима при перевозке, доставляется
специальным транспортом, оборудованным холодильной установкой. Транспортное
средство должно подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции.
3.6. Разгрузка Товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика по месту поставки,
указанному в соответствующей заявке Заказчика. Все виды погрузо-разгрузочных работ,
включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком
собственными техническими средствами и за свой счет.
3.7. При передаче Товара Поставщик представляет Заказчику на каждую партию Товара
приемо-передаточные документы:
•
•
•
•
товарную накладную (форма ТОРГ-12) или УПД в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для
Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
счет;
счет-фактуру (если выставление счета-фактуры является обязательным);
а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской
для данных групп товаров.
Каждая партия Товара должна сопровождаться (в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации) заверенными копиями
следующих документов:
1) информацией о ветеринарно-санитарной безопасности Товара, выставление ветеринарносопроводительного документа в системе «Меркурий» https://mercury.vetrf.ru/
2) сертификатами соответствия Госстандарта России (для продукции, подлежащей
обязательной сертификации соответствия);
3) декларацией соответствия (для продукции, подлежащей обязательному декларированию
соответствия).
Форма и порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов, за исключением
формы и порядка оформления, установленных в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, устанавливаются ветеринарными правилами организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов.
3.8. Приемка Товара по количеству и качеству, а также на предмет соответствия
поставленного Товара условиям настоящего Договора, представленной документации
и/или заявленным требованиям осуществляется Заказчиком в течение 24 часов с даты
поставки путем визуального осмотра на предмет проверки целостности и маркировки
тары и/или упаковки, вскрытия упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке),
осмотра Товара на наличие внешних повреждений, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем
пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара,
указанным в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД.
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара,
указанного в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД, с фактическим наименованием,
ассортиментом и комплектностью Товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных
документах на Товар.
При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества
Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть
Товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Договора, заявке,
результаты такой проверки могут распространяться на всю партию Товара.
В случае выявления несоответствия Товара (части Товара) условиям настоящего Договора,
заявки и сведениям, указанных в сопроводительных документах на Товар, Заказчик вправе
отказаться от приемки такого Товара полностью или частично.
3.9. В случае непоставки или несвоевременной поставки Заказчик вправе направить Поставщику
претензию в электронном виде с использованием электронной подписи через систему
электронного документооборота: «Контур.Диадок» https://www.diadoc.ru/ или принять решение
об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с пунктом 10.4 настоящего
Договора. В случае направления претензии Поставщик обязан ответить на претензию не позднее
1 (одного) календарного дня со дня получения претензии.
3.10. Все расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего
условиям настоящего Договора или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.
3.11. При отсутствии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик подписывает товарную
накладную (форма ТОРГ-12) или УПД и передает один экземпляр Поставщику. В случае
обнаружения несоответствий Товара Заказчик ставит отметку в товарной накладной (форма
ТОРГ-12) или УПД о несоответствиях Товара.
3.12. При обнаружении в процессе приемки Товара, после приемки Товара, а также в процессе
использования Товара ненадлежащего качества и/или несоответствия количества Товара
указанному в заявке Заказчиком, а также в случае отсутствия приемо-передаточных
документов на Товар (в том числе, подтверждающих качество Товара), Заказчик
незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более
2-х (двух) часов допоставить недостающий Товар и/или заменить Товар
несоответствующего качества, и/или предоставить приемо-передаточные документы. Все
расходы в этом случае осуществляются за счёт Поставщика.
Если Поставщик в срок, определенный настоящим пунктом, не выполнил требование об
устранении несоответствий Товара, а также в случае существенного нарушения
требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков,
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара и принять
решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с пунктом 10.4
настоящего Договора. При этом, Заказчик обязан обеспечить сохранность Товара
(ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
Устранение Поставщиком несоответствий Товара не лишает Заказчика права на
применение штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.13. Датой поставки Товара (партии Товара) является дата подписания товарной накладной (форма
ТОРГ-12) или УПД. Документ о приемке подписывается Заказчиком после устранения
Поставщиком всех несоответствий поставленного Товара.
3.14. В случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара после его приемки, а также
в процессе вскрытия и приготовления пищи, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом
Поставщика, который обязан в срок не более двух часов направить своего уполномоченного
представителя для осмотра Товара и составления акта. Представитель Поставщика должен иметь
документ, подтверждающий его полномочия для осмотра Товара и составления акта. Товар
ненадлежащего качества подлежит замене в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Договора.
Акт о поставке Товара ненадлежащего качества / не соответствующего условиям настоящего
Договора (далее – акт) составляется в присутствии уполномоченного представителя Поставщика,
подписывается уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика. В случае
отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, отказа подписать акт со стороны
уполномоченного представителя Поставщика, либо отсутствия у представителя Поставщика
документа, подтверждающего его полномочия для осмотра Товара и составления акта в акте
делается соответствующая отметка. В случае неявки уполномоченного представителя
Поставщика для осмотра Товара и составления акта либо отсутствия у представителя
Поставщика документа, подтверждающего его полномочия для осмотра Товара и составления
акта, акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке, копия акта
направляется по электронной почте Поставщику. В таком случае факт поставки товара
ненадлежащего качества / не соответствующего условиям настоящего Договора считается
подтвержденным.
3.15. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям настоящего Договора
Заказчик вправе инициировать проведение экспертизы (лабораторного исследования). При
проведении экспертизы (лабораторного исследования) поставленного Товара эксперты,
экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы,
относящиеся к условиям настоящего Договора. Срок представления Поставщиком
дополнительных материалов составляет 1 (один) рабочий день с даты направления
запроса.
3.16. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения
экспертизы (лабораторного исследования) поставленного Товара при принятии решения о
приемке или об отказе в приемке поставленного Товара должны учитываться отраженные в
заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных
организаций, привлеченных для ее проведения.
3.17. В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара по результатам
экспертизы (лабораторного исследования), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом
Поставщика. Согласно требованию Заказчика, указанному в уведомлении, Поставщик
обязан заменить партию Товара, несоответствующего качеству по результатам экспертизы
(лабораторного исследования) в срок не позднее 1 (одного) дня с даты уведомления, либо
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком за партию Товара,
несоответствующего качеству по результатам экспертизы (лабораторного исследования) в
соответствии с пунктом 3.16 настоящего Договора. Право выбора замены партии Товара
или возврата денежных средств принадлежит Заказчику.
Расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик. Одновременно с уведомлением о
несоответствии качества поставленного Товара Заказчик направляет Поставщику требование о
возмещении расходов по оплате экспертизы (лабораторного исследования). Возмещение
Поставщиком расходов по оплате экспертизы (лабораторного исследования) Товара
осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 7.Ответственность сторон Договора.
3.18. Переданный Заказчику Товар, в отношении которого по результатам экспертизы (лабораторного
исследования) установлено несоответствие установленным требованиям, оплате не подлежит. В
случае если Товар, несоответствующий установленным требованиям был оплачен Заказчиком,
Поставщик обязан произвести возврат оплаченных за него денежных средств в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования. В случае
неудовлетворения Поставщиком требования Заказчика о возврате средств за Товар,
несоответствующий установленным требованиям, Заказчик вправе удержать денежные средства
в размере оплаченного Товара ненадлежащего качества из суммы средств, подлежащих оплате
Поставщику за другую партию Товара.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества,
безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими
регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также
требованиям, установленным настоящим Договором.
4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии
поставленного Товара условиям настоящего Договора или осуществить его
соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора не позднее чем в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия
указанного решения направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении
Заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
4.1.5. Обеспечить наличие у водителя-грузчика (водителя-экспедитора) санитарной одежды
(халат, рукавицы и т.п.) и личной медицинской книжки со сведениями о результатах
медицинского осмотра и гигиенического обучения предъявляемых Заказчику по
требованию.
4.1.6. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету
настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении настоящего Договора.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Договором,
надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом 7. Ответственность сторон Договора.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего
условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
4.3.2. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
указанного решения направить Поставщику такое решение по почте письмом с
уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем
Договоре, а также по адресу электронной почты Поставщика, указанному в настоящем
договоре. Датой надлежащего уведомления Поставщика признается дата получения
Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора,
направленного по почте либо дата по истечении десяти дней с даты направления
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по
адресу электронной почты.
4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом
7.Ответственность сторон Договора.
4.3.4. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего
условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору.
4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в
ходе приемки, так и в течение срока годности.
4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора.
4.4.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом 7.Ответственность сторон.
4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего
Договора максимальное количество Товара, предусмотренного настоящим
Договором.
4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего
Договора.
4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5. УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным
обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого
рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности
Товара.
5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для
обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику
вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном разделом 3. Порядок, сроки и
условия поставки и приемки товара Договора. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения
обязательств по настоящему Договору.
5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его
ненадлежащей упаковки.
5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4
технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки",
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, а также
информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.
5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара,
необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ
6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами,
санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.
6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется,
и соответствовать условиям настоящего Договора.
6.4. Товар не должен содержать: пищевые добавки, за исключением допущенных для его
производства в установленном порядке («Технического регламента» Таможенного союза
ТР ТС 021/2011, принятым решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 года
№880 «О безопасности пищевой продукции»).
6.5. Товар
должен
соответствовать
требованиям
СанПиН
2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
6.6. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки пищевых продуктов
по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями,
установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку,
листок вкладыш.
6.7. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком Техническом задании
(Приложение №2 к настоящему Договору).
Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его
передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Договором.
Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности
Товара.
6.8. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить
Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в
результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится
в течение 1 (одного) рабочего дня с момента уведомления Заказчиком Поставщика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Договора.
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, в том числе устранения замечаний, установленных
Заказчиком, и устанавливается настоящим Договором в размере 0,1 действующей на дату уплаты
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
7.3. За каждый факт отказа Поставщика передать Заказчику товар или документы к нему, Поставщик
уплачивает Заказчику штраф, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.4. За каждый факт поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает Заказчику
штраф, в размере 1% от цены договора, но не более 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
7.5. За каждый факт нарушения сроков и/или времени поставки товара, Поставщик уплачивает
Заказчику штраф, в размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
7.6. За каждый факт поставки товара в количестве, не соответствующем Заявке, Поставщик
уплачивает Заказчику штраф, в размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
7.7. При одностороннем отказе от исполнения договора, в случаях существенного нарушения
Поставщиком условий настоящего Договора, установленных пунктом 10.4. раздела 10. Срок
действия и порядок изменения, расторжения Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф,
в размере 2 % от цены договора.
7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
7.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе
исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с
правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа,
пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика
(подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных
неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:
- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (в судебном порядке).
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельствах.
8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют
друг друга письменно в течение 1 (одного) календарного дня с даты их возникновения или
прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая
исполнение обязательства по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет его
исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и
возможных последствиях.
8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально
удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом
местного самоуправления.
8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах
8.2 - 8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение
обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательства по настоящему Договору, а вторая Сторона вправе не принимать во
внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и
исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств
по настоящему Договору.
8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 10 (десяти)
календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его.
При прекращении настоящего Договора по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны
обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего
Договора.
9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.
9.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение в
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
9.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области Стороны
принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию
спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному
урегулированию не является обязательным.
9.4. Претензия должна быть составлена в форме электронного документа и направлена одной
Стороной другой Стороне с использованием электронной почты на электронные адреса,
указанные в настоящем договоре Договора или через систему электронного документооборота:
«Контур.Диадок» https://www.diadoc.ru/.
электронная почта Заказчика
электронная почта Поставщика
mdou488@eduekb.ru
aik-ural@mail.ru
Моментом получения претензии является дата направления претензии на электронный
адрес или дата получения претензии через систему электронного документооборота:
«Контур.Диадок» https://www.diadoc.ru/.
9.5. Сторона должна дать в ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 3 (трех)
календарных дней с даты получения претензии с использованием электронной почты на
электронные адреса, указанные в разделе 14. Адреса, банковские реквизиты сторон
настоящего Договора.
9.6. В претензии должны быть указаны:
•
•
•
•
наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию;
наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия;
обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на
соответствующие пункты настоящего Договора и (или) нормативные правовые акты;
требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения
претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и
•
•
т.д.);
дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица;
перечень прилагаемых документов.
9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая
денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороныадресата, их копии либо выписки из них.
9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей
претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,
объективному урегулированию спора.
9.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные
для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для
их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из
указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по
31 июля 2025 года, а в части расчетов - до полного их исполнения Сторонами.
10.2. Договором предусмотрено прекращение обязательств сторон по Договору в связи с окончанием
срока действия Договора.
10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае
одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае
существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, существенным
признается нарушение, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной
степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора,
а именно:
- отказа Поставщика передать Заказчику товар или документы к нему;
- поставки товара ненадлежащего качества;
- нарушения сроков и/или времени поставки товара.
- поставки товара в количестве, не соответствующем Заявке.
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае,
если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией
о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и
Договор считается расторгнутым на следующий день после письменного уведомления
Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в день принятия
указанного решения направляется Поставщику через систему электронного документооборота:
«Контур.Диадок» https://www.diadoc.ru/ или по почте письмом с уведомлением о вручении по
адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также по адресу электронной почты
Поставщика, указанному в настоящем договоре. Датой надлежащего уведомления Поставщика
признается дата получения Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения
Договора, направленного через систему электронного документооборота: «Контур.Диадок»
https://www.diadoc.ru/ или по почте либо дата направления решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по адресу электронной почты,
указанному в настоящем договоре.
10.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения
Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.8. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все
денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, а
Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщику за фактически исполненные
обязательства по настоящему Договору.
10.9. Изменение условий настоящего Договора допускается по основаниям, определенным
гражданским законодательством Российской Федерации.
10.10. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к настоящему Договору. Все приложения и дополнительные
соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.11. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики
которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками,
указанными в Договоре.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для, оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих
обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют
действия,
квалифицируемые
применимым
для
целей
договора
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным
путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной
форме не позднее 15 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В
письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора,
фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
настоящего раздела договора.
Каналы уведомления указаны в разделе 14. Адреса, банковские реквизиты сторон настоящего
Договора.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела
договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение
5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его
рассмотрения.
11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в
целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте
нарушений условий настоящего раздела договора.
11.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела
и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного
уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право
расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.
11.5. Стороны информируют в письменной форме орган Администрации города Екатеринбурга,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, а также Департамент кадровой политики
Администрации города Екатеринбурга о случаях коррупционных нарушений не позднее 5
рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов
Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в
течение 5 календарных дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит
либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом,
все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
настоящем Договоре счет, несет Поставщик.
12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Договору
направляются с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в
разделе 14. Адреса, банковские реквизиты сторон настоящего Договора, либо
с
использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с
использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам
Сторон, указанным в разделе 14. Адреса, банковские реквизиты сторон настоящего Договора
настоящего Договора.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием
курьерской доставки, почтовой определяется в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в
разделе 14. Адреса, банковские реквизиты сторон настоящего Договора настоящего Договора,
считается надлежащим уведомлением Сторон.
12.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением
случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему
Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем
заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету
настоящего Договора и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Договора.
12.6. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
•
•
•
•
Приложение №1: Спецификация на 1 листе;
Приложение №2: Техническое задание на 6 листах;
Приложение №3: Форма заявки на поставку Товара на 1 листе;
Приложение №4: Перечень адресов поставки Товара на 1 листе;
Указанные приложения являются неотъемлемой частью Договора
14. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Поставщик:
Муниципальное автономное дошкольное ООО «АИК-Урал»
образовательное учреждение детский сад № Адрес: 620007, г. Екатеринбург,
488
ул. Сибирский тракт 14 км, д.30, оф.2
Юридический адрес:
620089, г. ИНН: 6673107213
Екатеринбург, ул. Онежская, 2
КПП: 668501001
Фактически адрес: 620089, г. Екатеринбург, ОГРН: 1046604781145
ул. Онежская, 2; 620089, г. Екатеринбург, ОКТМО 65701000001
пер. Алма-Атинский, 6
ОКПО: 72372836
тел./факс 266-55-75; 266-23-74
ОКОПФ 1 23 00
ИНН 6672331300
р/сч: 40702810773010000065
КПП 668501001
к/сч: 30101810100000000922
ОГРН 1116672001973
БИК: 046577922
ГРН
2226601078779
Банк: Свердловский РФ
л/с 29062000034
АО «Россельхозбанк» г. Екатеринбург
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Тел. 8(343)286-14-53
Свердловской области
Эл. почта. aik-ural@mail.ru
г. Екатеринбург
р/сч 03234643657010006200
кор/сч 40102810645370000054
БИК 016577551
mdou488@eduekb.ru
И.о. заведующего
Директор
_______________________/ Фефелова А.С./
_________________/ Сорокин А.В.
Приложение №1
к Договору № ЗП411813-Р-488
от __ декабря 2024г.
*является неотъемлемой частью Договора поставки
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование Товара
Единицы
измерения
Количество в
единицах
измерения
Цена за единицу
измерения, руб.
Стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
1.
Филе минтая
кг
300
368,00
110 400,00
2.
Филе горбуши
кг
400
458,00
183 200,00
3.
Минтай
кг
300
168,00
50 400,00
4.
Горбуша
кг
800
428,00
342 400,00
N
п/п
Приложение №2
к Договору № ЗП411813-Р-488
от __ декабря 2024г.
*является неотъемлемой частью Договора поставки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
1
Наименование товара
Ед.
изм.
Наименование показателя
Содержание (значение) показателя
Филе минтая
кг
Вид филе
Тресковые рыбы
Вид разделки
Филе без кожи - рыба, разрезанная по
длине на две продольные части, у которой
удалены голова, позвоночная, плечевые,
крупные и мелкие реберные кости, остатки
костей оснований брюшных и спинных
плавников, плавники, внутренности, в том
числе икра или молоки, кожа, черная
пленка (при наличии); сгустки крови
зачищены
Термическое состояние
Замороженное
Способ заморозки
Блоками
Внешний вид мороженных блоков
Целые, плотные, с ровной поверхностью,
без значительных перепадов по высоте
блока; поверхность чистая
Категория
А
Консистенция мяса после
размораживания
Плотная или мягкая, свойственная
данному виду рыбы
Национальный стандарт
ГОСТ 3948-2016
Упаковка
Коробки из картона парафинированные
или ламинированные с внутренней или
Страна происхождения
Российская Федерация
внутренней и внешней стороны, пачки из
картона парафинированные или
ламинированные с внутренней или
внутренней и внешней стороны или без
покрытия, пакеты из полимерных пленок,
пленка термоусадочная - по ГОСТ 25951 с
применением или без применения
подложек из картона и комбинированных
материалов.
2
Филе горбуши
кг
Остаточный срок годности
Не менее 90 дней
Вид филе
Лососевые рыбы
Вид разделки
Филе с кожей и реберными костями - рыба,
разрезанная по длине на две продольные
части, у которой удалены голова,
позвоночная и плечевые кости, плавники,
внутренности, в том числе икра или
молоки, черная пленка (при наличии);
сгустки крови зачищены; крупные и
мелкие реберные кости оставлены.
Термическое состояние
Замороженное
Способ заморозки
Поштучно
Внешний вид филе
Целое, ровное. Поверхность чистая.
Экземпляры филе отделены друг от друга
Категория
А
Консистенция мяса после
размораживания
Плотная или мягкая, свойственная
данному виду рыбы
Национальный стандарт
ГОСТ 3948-2016
Российская Федерация
3
Минтай
кг
Упаковка
Коробки из картона парафинированные
или ламинированные с внутренней или
внутренней и внешней стороны, пачки из
картона парафинированные или
ламинированные с внутренней или
внутренней и внешней стороны или без
покрытия, пакеты из полимерных пленок,
пленка термоусадочная - по ГОСТ 25951 с
применением или без применения
подложек из картона и комбинированных
материалов.
Остаточный срок годности
Не менее 90 дней
Вид
Тресковые рыбы
Вид разделки
Обезглавленная - рыба, у которой удалены
голова, плечевые кости и внутренности без
разреза по брюшку
Термическое состояние
Замороженное
Способ заморозки
Поштучно
Внешний вид
Поверхность чистая; рыбы отделены друг
от друга
Сорт
Первый
Консистенция рыбы после
размораживания
Плотная или мягкая, свойственная
данному виду рыбы
Длина
Не менее 25 см
Национальный стандарт
ГОСТ 32366-2013
Российская Федерация
4
Горбуша
кг
Упаковка
Коробки из картона парафинированные
или ламинированные с внутренней или
внутренней и внешней стороны, пачки из
картона парафинированные или
ламинированные с внутренней или
внутренней и внешней стороны или без
покрытия, пакеты из полимерных пленок,
пленка термоусадочная - по ГОСТ 25951 с
применением или без применения
подложек из картона и комбинированных
материалов.
Остаточный срок годности
Не менее 90 дней
Вид
Лососевые рыбы
Вид разделки
Обезглавленная - рыба, у которой удалены
голова, плечевые кости и внутренности без
разреза по брюшку
Потрошеная - рыба, у которой сделан
разрез по брюшку между грудными
плавниками от калтычка до анального
отверстия или далее; калтычок может быть
перерезан; внутренности, в том числе икра
или молоки, удалены, сгустки крови и
почки зачищены.
Термическое состояние
Замороженное
Способ заморозки
Поштучно
Внешний вид
Поверхность чистая; рыбы отделены друг
от друга
Сорт
Первый
Российская Федерация
Консистенция рыбы после
размораживания
Плотная или мягкая, свойственная
данному виду рыбы
Национальный стандарт
ГОСТ 32366-2013
Упаковка
Коробки из картона парафинированные
или ламинированные с внутренней или
внутренней и внешней стороны, пачки из
картона парафинированные или
ламинированные с внутренней или
внутренней и внешней стороны или без
покрытия, пакеты из полимерных пленок,
пленка термоусадочная - по ГОСТ 25951 с
применением или без применения
подложек из картона и комбинированных
материалов.
Остаточный срок годности
Не менее 90 дней
Товар соответствует требованиям, установленным действующим нормативно-правовым актам Евразийского экономического союза и
законодательства Российской Федерации, в том числе обязательным требованиям:
1.1. Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
1.2. Федерального закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
1.3. Закона Российской Федерации от 14.05.1993г. №4979-1 «О ветеринарии»;
1.4. ГОСТа Р 51074-2003 Продукты пищевые;
1.5. СанПиНа 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов;
1.6. СанПиНа 2.3.2.2401-08 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов;
1.7. СанПиН 2.3.2.2362-08 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов;
1.8. Технического регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
1.9. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
1.10. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
1.11. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
Приложение №3
к Договору № ЗП411813-Р-488
от __ декабря 2024г.
*является неотъемлемой частью Договора поставки
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
Заявка на поставку Товара N __
к Договору № Место для ввода текста. от Место для ввода даты.
г. Екатеринбург
от Место для ввода даты.
N
п/п
Наименование
Товара
Единицы
измерения
Максимальное
количество в
единицах
измерения
Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)
(если облагается
НДС)
Стоимость, руб.
(включая НДС) (если
облагается НДС)
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
Адрес поставки Товара: Место для ввода текста.
Подпись:
От Заказчика:
М.П. (при наличии)
Приложение №4
*является неотъемлемой частью Договора поставки
к Договору № ЗП411813-Р-488
от __ декабря 2024г.
ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА
N п/п
Адрес поставки Товара
Периодичность поставки
1
620089, г. Екатеринбург, ул. Онежская, 2
2 раза в неделю
2
620089, г. Екатеринбург, пер. Алма-Атинский, 6
2 раза в неделю
ЛИСТ ПОДПИСАНИЯ
Сторона 1 (Заказчик): МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 488
Сторона 2 (Поставщик): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИК-УРАЛ"
От стороны 1 документ подписал:
От стороны 2 документ подписал:
ФИО
Фефелова Алена Сергеевна
Организация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 488
Должность
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ЗАВЕДУЮЩЕГО
Дата и время подписания
16.12.2024 13:27:39 [GMT +3]
ФИО
Карпенко Николай Сергеевич
Организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИК-УРАЛ"
Должность
Не указана
Дата и время подписания
09.12.2024 09:37:36 [GMT +3]
Информация об электронной подписи
Тип сертификата: квалифицированный
Сертификат выдан: Казначейство России
Серийный номер и дата выдачи сертификата:
44b93858021ebc14c1bf0219ef498fb0 от
11-12-2023 12:54:00 UTC,
Сертификат действителен до: 05-03-2025
12:54:00 UTC
Информация об электронной подписи
Тип сертификата: квалифицированный
Сертификат выдан: АО "ПФ "СКБ Контур"
Серийный номер и дата выдачи сертификата:
050a847b0021b22193466825d02a78c5e6 от
07-11-2024 07:24:43 UTC,
Сертификат действителен до: 07-02-2026
07:29:43 UTC
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
В СИСТЕМЕ ЭТП АО «ТЭК-Торг»
https://zakupki.tektorg.ru
Закупка № 32414177776
Номер договора: ЗП411813-Р-488
Дата подписания: 16.12.2024 13:27:39 [GMT +3]
Дата формирования печатной формы (копии электронного документа): 16.12.2024
